Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг.

5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг: контролировать выполнение обязательств, установленных настоящим Договором, качество и безопасность предоставляемых Исполнителем услуг по пассажирским перевозкам, а также соответствие проведенного предрейсового медицинского осмотра, предрейсового технического осмотра предъявляемым требованиям и прочее.

5.1.5. Заказчик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Расписание движения на маршруте, в соответствии с которым осуществляется перевозка пассажиров, вследствие изменения нормативных правовых актов, регулирующих транспортное обслуживание населения, а также пассажиропотоков и дорожных условий в случае, если такие изменения не повлекут за собой необходимость увеличения количества транспортных средств, обслуживающих маршрут.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Договором.

5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания услуг. Решение о продолжении оказания услуг при необходимости корректировки сроков оказания услуг принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5.2.4. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Исполнителя направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с условиями Договора.

5.2.5. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени) рассчитанной в соответствии с условиями Договора.

5.2.6. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, а именно потребовать оплаты неустойки рассчитанной в соответствии с условиями Договора, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени) рассчитанной в соответствии с условиями Договора.

5.2.8. Не допускать расторжения Договора по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и Исполнителем такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

5.2.9. В случае если окончание срока действия Договора повлекло прекращение обязательств Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:

5.2.9.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Договора направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент уплаты неустойки за весь период просрочки исполнения.

5.2.9.2. При неоплате в установленный срок Исполнителем неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с условиями Договора, за весь период просрочки исполнения.

5.2.10. При обнаружении несоответствия объема и стоимости выполненных Исполнителем оказанных услуг Акту сдачи-приемки услуг вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных услуг.

5.2.11. Обеспечить диспетчерское руководство, регулирование движения и учет работы подвижного состава на обслуживаемых маршрутах.

5.2.12. При необходимости вносить изменения в Расписание движения по маршруту при возникновении нештатных ситуаций на маршруте с обязательным незамедлительным уведомлением Заказчика и при соблюдении его оперативных указаний.

5.2.13. Принимать оперативные меры по устранению сбоев в движении автобусов при возникновении чрезвычайных ситуаций.

5.2.14. Рассматривать обращения Исполнителя по вопросам увеличения (уменьшения) пассажиропотока на маршруте и при необходимости заключать соответствующие дополнительные соглашения к настоящему Договору, предусматривающие соответственно увеличение (уменьшение) количества и (или) вместимости транспортных средств на маршруте, в течение 30 дней с момента поступления такого обращения в адрес Заказчика либо принять решение об отказе в его заключении с указанием мотивов отказа.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по настоящему Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с п. 2.8 настоящего Договора.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц - субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам услуг, предусмотренных настоящим Договором. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (соисполнителями).

Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение Цены Договора и/или объемов услуг по настоящему Договору. Перечень услуг, выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Исполнитель указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам оказания услуг в порядке, установленном настоящим Договором.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Договора.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.

5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Оказывать услуги по перевозке пассажиров на регулярном городском автобусном маршруте № 22 в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, выполнять требования Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и наземного городского электрического транспорта», Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112, ГОСТ 25869-90. «Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских станций. Общие технические требования», ГОСТ Р 51825-2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования», ГОСТ Р 51004-96 «Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура показателей качества» и других нормативных правовых актов, а также настоящего Договора.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления оказания услуг.

5.4.5. Обеспечить наличие лицензии на перевозку пассажиров, действующей в течение всего срока выполнения настоящего Договора.

5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

5.4.8. Обеспечить обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика и владельца транспортного средства за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц.

5.4.9. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при оказании услуг восстановить поврежденную сеть за свой счет.

5.4.10. Незамедлительно информировать ответственных дежурных Заказчика о сбоях в движении автобусов при возникновении чрезвычайных ситуаций.

5.4.11. Обеспечить водителя транспортного средства дополнительно к документам, предусмотренным Правилами дорожного движения:

- путевым листом с отметкой о прохождении им предрейсового медицинского осмотра, с указанием номера, наименования маршрута регулярных перевозок и отметкой о проведении предрейсового контроля технического состояния автобуса;

- копией лицензии Исполнителя;

- копией трудового договора или гражданско-правового договора с водителем;

- расписанием движения.

5.4.12. Беспрепятственно допускать к проверке соблюдения Исполнителем условий настоящего Договора, непосредственно касающихся оказания Исполнителем услуг по перевозке пассажиров, сотрудников Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и подведомственных ему учреждений и организаций.

5.4.13. В случае возникновения чрезвычайных и непредвиденных ситуаций выполнять оперативные распоряжения и указания Заказчика, связанные с организацией перевозок пассажиров, в том числе предоставлять используемые на маршруте транспортные средства для оказания услуг по перевозке пассажиров на другом маршруте.

5.4.14. Прекращать движение транспортных средств по маршруту при возникновении угрозы жизни и здоровью пассажиров или безопасности дорожного движения, а равно неисправных транспортных средств (в том числе с неисправным оборудованием) незамедлительно уведомив об этом Заказчика.

5.4.15. Производить перевозку пассажиров и их багажа, осуществивших погашение проездных документов, соответствующих установленным нормативными правовыми актами города Москвы требованиям, через устройство контроля и погашения билетов.

5.4.16. Производить перевозку пассажиров, имеющих право на бесплатный (льготный) проезд городским транспортом общего пользования в городе Москве, в случае использования ими для проезда выданных им в установленном порядке социальных карт, временных единых социальных билетов и (или) универсальных электронных карт, а также проездных документов (билетов) выпущенных и реализованных пассажирам Заказчиком, а также иными лицами, в отношении которых имеется соответствующее письменное указание Заказчика.

5.5. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору.

5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам.

 

Статья 6. Гарантии

6.1.Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в п. 5.4.2 Договора.

6.2. Недостатки оказанных услуг Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...