Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И ПРИЕМА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

 

3.1. «Подрядчик» в течение 3-х рабочих дней с даты получения от «Заказчика» письменного уведомления с итоговой суммой к оплате предъявляет, а «Заказчик» принимает фактически оказанные объемы услуг по содержанию на основании оформленного «Подрядчиком» акта выполненных работ (форма КС-2), в 3-х экз. и оформленных в установленном порядке счетов-фактур, в 1 экз.

3.2. Итоговая сумма к оплате определяется «Заказчиком»на основании установленнойпо каждой услуге (в соответствии с п.13 технического задания (Приложение №2)) итоговой оценки за качество оказанных «Подрядчиком» услуг по содержанию (далее – итоговая оценка), в соответствии с таблицей оценки качества (Приложение № 6);

3.3. Расчет итоговой оценки осуществляется «Заказчиком» по каждой услуге по содержанию (в соответствии с п.13 технического задания (Приложение №2)), на основании промежуточных актов проверки качества оказанных «Подрядчиком» услуг по содержанию (далее – промежуточный акт) и актов устранения выявленных недостатков. Промежуточный акт и акт устранения выявленных недостатков оформляются представителем «Заказчика» на основании результатов проверки качества оказанных «Подрядчиком» услуг по содержанию.

3.4. Порядок проведения проверок качества оказываемых «Подрядчиком» услуг по содержанию.

3.4.1. Проверка качества оказанных «Подрядчиком» услугпо содержанию осуществляется представителем «Заказчика» совместно с представителем «Подрядчика», имеющего доверенность на право представлять интересы «Подрядчика» по настоящему муниципальному контракту (далее – доверенность). Проверка осуществляется в соответствии требованиями настоящего контракта. В случае отсутствия у представителя «Подрядчика» доверенности, представитель «Заказчика» оформляет и подписывает промежуточный акт в одностороннем порядке, который имеет обязательную силу для «Подрядчика».

3.4.2. «Заказчик» вправе назначать и проводить проверки качества оказываемых«Подрядчиком» услуг по содержанию. Письменное извещениео проверке с указанием места и времени начала проведения проверки направляется «Подрядчику» в диспетчерскую службу, с использованием технических средств связи (факс, электронная почта).

3.4.3. В случае неявки представителя «Подрядчика» в указанное в извещении о внеплановой проверке место и время, проверка, составление и подписание промежуточного акта проводится представителем «Заказчика» в одностороннем порядке, при этом данный промежуточный акт имеет обязательную силу для «Подрядчика».

3.4.4. По завершении каждой проверки представитель «Заказчика» указывает в промежуточном акте время окончания проверки, устанавливает «Подрядчику» промежуточную балльную оценку за качество содержания по каждой услуге (в соответствии с п.13 технического задания (Приложение №2)) на проверенных автомобильных дорогах, в соответствии с критериями оценки качества (Приложение №4), а также указывает выявленные недостатки при содержании автомобильных дорог, в том числе наличие деформаций и повреждений автомобильных дорог, а также прочие недостатки, влияющие на безопасность участников дорожного движения. Стороны подписывают промежуточный акт, в 2-х экз. При отказе представителя «Подрядчика» от подписания промежуточного акта, он указывает в промежуточном акте причину отказа и требование о проведении дополнительного комиссионного обследования в соответствии с п. 3.6. настоящего контракта. Один экземпляр промежуточного акта представитель «Заказчика» передает представителю «Подрядчика» по завершении проверки. В случае если «Подрядчик» не указал в промежуточном акте причину отказа от его подписания и (или) требование о назначении дополнительного комиссионного обследования, то промежуточный акт считается окончательным и имеет для «Подрядчика» обязательную силу.

3.4.5. В случае если услуги или их часть оказывались«Подрядчиком» некачественно, с нарушением требований технического задания (Приложение №2),то «Заказчик» имеет право в установленный им срок потребовать от«Подрядчика» устранить выявленные недостатки или установить окончательную балльную оценку за качество оказанных услуг по результатам проведенной проверки.

3.4.6. Требование по устранению выявленных недостатков, срок устранения, а также место и время проведения повторной проверки устанавливается представителем «Заказчика» в промежуточном акте и (или) в письменном извещении, которое «Заказчик» направляет «Подрядчику» с использованием технических средств связи (факс, электронная почта).

3.4.7. «Подрядчик» в указанное «Заказчиком» место и время направляет своего уполномоченного представителя, имеющего доверенность, для проведения повторной проверки. Выполнение или невыполнение требований «Заказчика» оформляется двухсторонним актом устранения выявленных недостатков. В случае неявки представителя «Подрядчика» для повторной проверки и составления акта устранения выявленных недостатков и (или) при отсутствии у представителя доверенности, «Заказчик» оформляет и подписывает акт в одностороннем порядке, который имеет обязательную силу для «Подрядчика». Представителем «Заказчика» в акте устранения выявленных недостатков, в зависимости от полноты исполнения требований по устранению недостатков, устанавливается окончательная промежуточная балльная оценка за качество оказанных «Подрядчиком» услуг, при этом окончательная промежуточная балльная оценка снижается на один балл от соответствующей оценки, установленной в таблице оценки качества (Приложение № 6) и не может превышать «4» баллов.

3.5. «Заказчик» на основании промежуточных актов, актов устранения выявленных недостатков и актов комиссионного обследования автомобильных дорог направляет «Подрядчику» письменное уведомление, в котором указывает итоговую оценку качества и корректирующий коэффициент по каждой услуге (из перечня оказываемых услуг по контракту) оказанной «Подрядчиком». В случае если итоговая оценка качества по оказанной «Подрядчиком» услуге будет меньше «5» баллов, то «Заказчик» производит уменьшение оплаты по данной услуге, в соответствии с таблицей оценки качества (Приложение № 6);

Уведомление направляется «Подрядчику» с использованием технических средств связи (факс). Оригинал уведомления уполномоченный представитель «Подрядчика» обязан получить у «Заказчика» в течении 2-х рабочих дней с даты получения данного уведомления по факсу. «Подрядчик», на основании полученного от «Заказчика» уведомления, оформляет акт выполненных работ по форме КС-2 (в 3-х экз.) и счет-фактуру (в 1-ом экз.). В акте выполненных работ (форма КС-2) «Подрядчик» указывает сумму, подлежащую оплате в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.6. При возникновении между «Заказчиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков оказанных услуг по требованию любой из сторон в течение 24 часов с момента окончания проведения проверки должно быть назначено дополнительное комиссионное обследование, в соответствии с условиями и требованиями настоящего контракта, в составе представителей соответствующих администраций районов городского округа Тольятти, решения которой имеют обязательную силу для «Подрядчика» и «Заказчика».

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. «Заказчик»обязан:

4.1.1. Своевременно принять и оценить оказанные «Подрядчиком»услуги по содержанию в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.1.2. Оплатить оказанные «Подрядчиком» услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.1.3. Совместно с «Подрядчиком» подписывать промежуточные акты и акты устранения выявленных недостатков.

4.2.«Заказчик»имеет право:

4.2.1. Контролировать ход и качество оказываемых «Подрядчиком» услуг по содержанию в соответствии с условиями настоящего контракта, в течение срока действия настоящего контракта.

4.2.2. Запрашивать у «Подрядчика» всю необходимую информацию, касающуюся исполнения обязательств по настоящему контракту, в том числе информацию по объемам, стоимости, времени и месте оказания услуг.

4.2.3. Назначать и проводить проверки качества оказываемых «Подрядчиком» услуг по содержанию, а также обследования автомобильных дорог, которое оформляется актом.

4.2.4. Предъявлять «Подрядчику» требования по исполнению обязательств, возложенных на «Подрядчика» условиями настоящего контракта и (или) устранению выявленных недостатков, с указанием сроков исполнения обязательств.

4.2.5.Принять оказанные «Подрядчиком» услуги по содержанию во время проведения проверок качества оказанных услуг, установить балльную оценку за качество оказанных услуг.

4.2.6. Соразмерно уменьшить оплату по услугам оказанным «Подрядчиком» некачественно в соответствии с таблицей оценки качества (Приложение №6).

4.2.7. Принять и оплатить оказанные «Подрядчиком» услуги в соответствии с разделом 3 настоящего контракта.

4.2.8. Самостоятельно, в любое время, без участия «Подрядчика» проводить осмотр и проверять состояние автомобильных дорог, содержание которых осуществляет «Подрядчик» и выдавать «Подрядчику» замечания по ненадлежащему содержанию, оформленные в письменной форме.

4.3.«Подрядчик» обязан:

4.3.1. Оказать услуги по содержанию, предусмотренные п. 1.1 и п.1.2. настоящего контракта, своими материалами и средствами в полном объеме, предусмотренном условиями настоящего контракта.

4.3.2. Оказать все услуги, в сроки и с качеством, предусмотренными условиями настоящего контракта и техническим заданием (Приложение № 2).

4.3.3. Обеспечить содержание автомобильных дорог в соответствии с техническим заданием (Приложение №2) и нормативными документами, указанными в п.1.3. настоящего контракта.

4.3.4. Обеспечить постоянный контроль состояния и безопасность функционирования автомобильных дорог, в соответствии с требованиями настоящего контракта.

4.3.5. Обеспечить сохранность автомобильных дорог, содержание которых осуществляет «Подрядчик», в соответствии с условиями настоящего контракта. Принимать меры препятствующие разрушению автомобильных дорог.

4.3.6. Незамедлительно устранять недостатки по содержанию, в том числе устранять деформации и повреждения автомобильных дорог (далее – деформации и повреждения) по первому требованию «Заказчика», направленному «Подрядчику», с использованием технических средств связи (факс, электронная почта). Письменно подтверждать «Заказчику» исполнение требования.

4.3.7. С целью качественного и оперативного исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом самостоятельно определять и устанавливать:

4.3.7.1. Вид необходимых оказываемых услуг (зимнее или летнее содержание), в зависимости от существующих и прогнозируемых погодных условий на момент оказания услуг.

4.3.7.2. Периодичность и объем оказываемых услуг по содержанию, в соответствии с нормативными документами, указанными в п.1.3., а также с учетом обязательств установленных п. 4.3.11. настоящего контракта.

4.3.7.3. Местонахождение деформаций и повреждений, в том числе деформации и повреждения автомобильных дорог превышающих предельно допустимые размеры, в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

4.3.8. Контролировать, заблаговременно выявлять и незамедлительно устранять деформации и повреждения, превышающие предельно допустимые размеры, в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» независимо от вида оказания услуг (зимнее или летнее содержание). Устранять деформации и повреждения, в соответствии с требованиями технического задания (Приложение №2) и нормативными документами, указанными в п. 1.3. настоящего контракта. Обеспечить информирование участников дорожного движения о наличии аварийно-опасных участков и (или) мест на автомобильных дорогах путем установки временных дорожных знаков, а в случае необходимости временных ограждений.

4.3.9. Составить акт и письменно зафиксировать дату и время выявления деформаций и повреждений на автомобильных дорогах, а также дату фактического устранения деформаций и повреждений в акте устранения деформаций и повреждений, с обязательным указанием местоположения деформаций и повреждений, описанием и способом устранения данных дефектов. Акты устранения деформаций и повреждений автомобильных дорог должны быть подписаны уполномоченным представителем «Подрядчика», а также иметь номер и дату составления. Ежемесячно «Подрядчик» направляет заверенные копии актов устранения деформаций и повреждений автомобильных дорог «Заказчику» вместе с сопроводительным письмом, в котором «Подрядчик» указывает общие объемы оказанных услуг по устранению деформаций и повреждений. Письменное информирование «Заказчика» осуществляется «Подрядчиком» ежемесячно, в том числе и в случае, если «Подрядчик» в рамках предусмотренных настоящим контрактом обязательств не оказывал услуги по устранению деформаций и повреждений.

4.3.10. В случае, если деформации и повреждения покрытий автомобильных дорог, превышают предельно допустимые размеры, установленные ГОСТ Р 50597-93, то «Подрядчик» обязан незамедлительно обеспечить информирование участников дорожного движения о наличии аварийно-опасных участков и (или) мест на автомобильных дорогах путем установки временных дорожных знаков, а в случае необходимости временных ограждений и в течение 1-го рабочего дня, с момента определения места нахождения деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог, зафиксированного актом, обязан письменно информировать «Заказчика» о наличии выявленных дефектов, с указанием их точного местонахождения.

4.3.11. При угрозе возникновения и (или) возникновении различных экстремальных неблагоприятных природных факторов (обильные осадки, «ледяной дождь» в зимний период содержания, переходы температуры через нулевую отметку и образование гололеда, в том числе и вне зимнего периода, паводковые воды, штормовой ветер и др.) и (или) прочих факторов (образование деформаций и повреждений, розлив ГСМ на проезжей части автомобильных дорог вследствие ДТП или других причин, наличие строительного и бытового мусора на автомобильных дорогах), отрицательно влияющих на безопасность функционирования автомобильных дорог, безопасность участников дорожного движения, оперативно принимать меры по предупреждению и (или) ликвидации последствий воздействия данных факторов на автомобильные дороги, на безопасность участников дорожного движения. В данном случае «Подрядчик» обязан произвести откачку воды с мест подтопления на автодорогах, устранить деформации и повреждения, произвести дополнительный вывоз снега с автомобильных дорог, заблаговременно произвести обработку ПГМ автомобильных дорог, посадочных площадок ООТ и тротуаров через разделительные полосы до образования гололеда, произвести очистку прилотковой части автомобильных дорог от снега и ледяных образований для пропуска паводковых вод с целью исключения затопления прилегающих территорий, произвести уборку поваленных деревьев, веток, своевременно принять меры по ликвидации розлива ГСМ и обеспечению безопасности участников дорожного движения, произвести уборку случайного и бытового мусора с автомобильных дорог, информировать участников дорожного движения о наличии аварийно-опасных участков и (или) мест на автомобильных дорогах, и др.

4.3.12. Организовать и обеспечить оперативную работу диспетчерской службы и ее взаимодействие с представителями «Заказчика». Обеспечить доступность информации о работе диспетчерской службы, ее функциях и задачах для третьих лиц.

4.3.13. Предоставить «Заказчику» по его запросу технологические карты уборки, с указанием количества единиц и марок техники.

4.3.14. Ежедневно вести общий журнал оказания услуг по содержанию (далее - журнал услуг), пронумерованный, прошитый и скрепленный печатью «Подрядчика». В журнале услуг «Подрядчик» обязан вести следующий учет:

4.3.14.1. Вид, периодичность, перечень и объемы оказанных услуг, выход на работу техники и персонала (за прошедшие сутки, неделю, месяц, квартал).

4.3.14.2. Сообщения (извещение, требование, запрос) представителей «Заказчика», включая сообщения направленные по факсу или электронной почте, с указанием содержания сообщения, даты и времени приема сообщения, Ф.И.О. должностного лица, принявшего сообщение. Письменные сообщения третьих лиц о наличии дефектов (недостатков), выявленных ими на автомобильных дорогах, а также претензии третьих лиц, в связи с понесенным ущербом ввиду наличия дефектов (недостатков) на автомобильных дорогах.

4.3.14.3. Принятые меры по сообщениям «Заказчика»и третьих лиц (в случае подтверждения достоверности информации, представленной третьими лицами) в рамках действия настоящего контракта, с указанием даты и времени принятия мер.

4.3.14.4. Сведения об эксплуатационном состоянии автомобильных дорог.

4.3.14.5. Наименование автомобильных дорог, которые требуют их приведение до нормативного эксплуатационного состояния, в целях их безопасного функционирования.

4.3.14.6. Планируемые или принятые меры на автомобильных дорогах для обеспечения их безопасного функционирования.

4.3.14.7. Информация о наличии предписаний выданных уполномоченными органами; протоколов составленными уполномоченными органами; постановлений о возбуждении административного производства, судебных актов, в отношении «Подрядчика», связанных с содержанием автомобильных дорог, являющихся предметом настоящего контракта.

4.3.14.8. Сведения о сохранности автомобильных дорог.

4.3.14.9. Текущие погодные условия по г. Тольятти.

4.3.15. Предоставить по требованию «Заказчика» в течение 1-го рабочего дня журнал услуг и (или) итоговые сведения за указанный «Заказчиком» период, подготовленные на основании данных журнала услуг.

4.3.16. Предоставить список уполномоченных представителей с указанием должности, Ф.И.О., контактных телефонов, осуществляющих взаимодействие с представителями «Заказчика»в рамках действия настоящего контракта и заверенные копии доверенностей на данных представителей, в течение 3-х рабочих дней с даты начала действия настоящего контракта.

4.3.17. Письменно предоставить «Заказчику» все необходимые координаты для связи (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты), в течение 3-х рабочих дней с даты начала действия настоящего контракта, при изменении данных координат информировать «Заказчика» незамедлительно.

4.3.18. Для оперативного взаимодействия с «Заказчиком» обеспечить круглосуточное, бесперебойное функционирование технических средств связи.

4.3.19. В первый рабочий день планируемого квартала получать у «Заказчика» график проверок на планируемый квартал и направлять своих представителей, имеющих доверенность, на проведение совместных проверок качества оказанных «Подрядчиком» услуг.

4.3.20. Соблюдать порядок предъявления и приема оказанных услуг, изложенный в разделе 3 настоящего контракта.

4.3.21. Направлять для участия в проверках уполномоченного представителя. Совместно с«Заказчиком» подписывать промежуточные акты и акты устранения выявленных недостатков, акты обследования автомобильных дорог.

4.3.22. Для оперативного принятия мер по предупреждению и (или) ликвидации последствий экстремальных неблагоприятных природных факторов (обильные осадки, «ледяной дождь» в зимний период содержания, переходы температуры через нулевую отметку и образование гололеда, в том числе и вне зимнего периода, паводковые воды, штормовой ветер и др.) и (или) прочих факторов (наличие деформаций и повреждений, розлив ГСМ на проезжей части автомобильных дорог вследствие ДТП или других причин, наличие случайного и бытового мусора на автомобильных дорогах и др.), организовать: круглосуточное дежурство диспетчерской службы, необходимой техники и персонала; взаимодействие диспетчерской службы с «Заказчиком» и соответствующими администрациями районов городского округа Тольятти и районными подразделениями ОГИБДД У МВД России по г.Тольятти.

4.3.23. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих производство работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность «Заказчика»направив ему письменное уведомление с указанием причин.

4.3.24. Организовать безопасное производство работ, а также работу по охране труда, технике безопасности, при оказании услуг по устранению деформаций и повреждений согласовать с ОГИБДД У МВД России по г.Тольятти временную схему организации дорожного движения; обеспечить контроль за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест, складских, производственных и санитарно-бытовых помещений; нести ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов и за надлежащее хранение материалов. В случае нарушения вышеуказанных требований, повлекшее причинение ущерба «Заказчику» или третьим лицам, «Подрядчик» обязан возместить понесенные убытки в полном объеме.

4.3.25. Обеспечить вывоз снега, мусора, прибордюрной грязи, скошенной травы с утилизацией, согласно требований, установленных в техническом задании (Приложение №2).

4.3.26. В рамках действия настоящего контракта нести ответственность:

4.3.26.1. За несвоевременное оказание услуг по обязательствам, предусмотренным настоящим контрактом.

4.3.26.2. За бездействие в отношении обязательств, предусмотренных п. 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.6., 4.3.7., 4.3.8., 4.3.9., 4.3.10., 4.3.11. и 4.3.22. настоящего контракта.

4.3.26.3. За обеспечение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся на содержании.

4.3.26.4. За неисполнение, несвоевременное исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.

4.3.26.5. За качественное и оперативное предоставление услуг по содержанию автомобильных дорог, в том числе по предупреждению и (или) ликвидации отрицательного воздействия различных экстремальных природных и (или) других факторов на автомобильные дороги.

4.3.26.6. За безопасность функционирования автомобильных дорог.

4.3.26.7. За безопасность предоставления услуг по содержанию автомобильных дорог.

4.3.26.8. За сохранность автомобильных дорог находящихся у него на содержании, в рамках действия настоящего контракта.

4.3.26.9. Перед третьими лицами за причиненный им вред, в результате неисполнения, несвоевременного исполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

4.3.27. Нести риск случайной гибели результата оказанных услуг до подписания промежуточного акта проверки качества оказанных услуг, акта устранения выявленных недостатков.

4.4.«Подрядчик»имеет право:

4.4.1. Привлечь к исполнению обязательств по настоящему контракту третьих лиц (субподрядные организации). При этом «Подрядчик» несет перед «Заказчиком» ответственность за неисполнение, несвоевременное исполнение или ненадлежащее исполнение третьими лицами переданных обязательств.

4.4.2. Привлечь к исполнению обязательств по настоящему контракту неработающих граждан по срочному трудовому договору, направленных «Подрядчику» Центром занятости населения городского округа Тольятти для организации общественных работ на основании заключенного договора о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам – производителям услуг в сфере содействия занятости населения Самарской области в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по организации общественных работ (далее – договор). Договор с Центром занятости населения городского округа Тольятти «Подрядчик» заключает самостоятельно. Финансирование материально-технических затрат «Подрядчика», связанных с привлечением неработающих граждан к оказанию услуг по настоящему контракту, производится «Подрядчиком» за счет собственных средств.

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

 

5.1. За неисполнение, несвоевременное исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ и условиями контракта.

5.2. «Подрядчик» является ответственным лицом за состояние и осуществление содержания автомобильных дорог, находящихся на содержании в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. «Подрядчик» несет ответственность:

5.3.1. За бездействие в отношении обязательств, установленных п. 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.6., 4.3.7., 4.3.8., 4.3.9., 4.3.10., 4.3.11. и 4.3.22. настоящего контракта.

5.3.2. За обеспечение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся на содержании.

5.3.3. За неисполнение, несвоевременное исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.

5.3.4. За качественное и оперативное предоставление услуг по содержанию автомобильных дорог, в том числе по предупреждению и (или) ликвидации отрицательного воздействия различных экстремальных природных и (или) других факторов на автомобильные дороги.

5.3.5. За безопасность функционирования автомобильных дорог.

5.3.6. За безопасность предоставления услуг по содержанию автомобильных дорог.

5.3.7. За сохранность автомобильных дорог, находящихся на содержании.

5.3.8. Перед третьими лицами за причиненный им вред, в результате неисполнения, несвоевременного исполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

5.4. Неисполнение, несвоевременное исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств «Подрядчиком» по настоящему контракту подтверждается: неисполнением, несвоевременным исполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных п. 1.3 и 4.3 настоящего контракта, промежуточными актами проверки качества оказанных услуг с рассчитанными промежуточными оценками за качество данных услуг; актами устранения выявленных недостатков, актами обследования автомобильных дорог, предписаниями, выданными уполномоченными органами; актами обследования автомобильных дорог, протоколами, составленными уполномоченными органами; постановлениями о возбуждении административного производства, судебными актами в отношении «Заказчика» и (или) «Подрядчика», связанных с автомобильными дорогами, являющихся предметом настоящего контракта и т.д.

5.5. В случае, если «Заказчиком» выявлено и установлено бездействие «Подрядчика» в отношении обязательств, предусмотренных п. 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.6., 4.3.7., 4.3.8., 4.3.9., 4.3.10., 4.3.11. и 4.3.22. настоящего контракта, то «Подрядчик» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,05% от цены настоящего контракта.

5.6. За каждый день неисполнения обязательств, просрочки срока исполнения обязательств по настоящему контракту и (или) срока устранения недостатков«Подрядчик» выплачивает пеню в размере0,05% от цены настоящего контракта.

5.7. В случае оказания «Подрядчиком» услуг с нарушением п. 1.3., п. 4.3. настоящего контракта,что явилось основанием для оформления на «Заказчика», либо должностных лиц «Заказчика» протоколов уполномоченными органами, постановлений о возбуждении административного производства, судебных решений, связанных с содержанием автомобильных дорог, то «Подрядчик» выплачивает штраф в размере 0,05% от цены настоящего контракта, за каждое неисполненное, несвоевременно исполненное или ненадлежаще исполненное обязательство по содержанию автомобильных дорог, которое явилось основанием для оформления вышеуказанных документов.

5.8. «Подрядчик»самостоятельно возмещает вред, причиненный третьим лицам в полном объеме, в результате неисполнения, несвоевременного исполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

5.9. Убытки «Заказчика», вызванные неисполнением, несвоевременным исполнением или ненадлежащим исполнением «Подрядчиком» своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, подлежат оплате сверх неустойки (штрафа, пени) в полном объеме.

5.10. «Заказчик»вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего контракта в следующих случаях:

5.10.1. При существенном нарушении условий настоящего контракта «Подрядчиком»:

5.10.1.1. «Подрядчик» не приступил к исполнению обязательств по настоящему контракту, в течение 3-х и более календарных дней с момента наступления обязательств по срокам оказания услуг, в соответствии с условиями технического задания (приложение №2).

5.10.1.2. «Подрядчик» неоднократно (более 3-х раз) не выполнил или не выполнил в полном объеме обязательства, предусмотренные п. 4.3.11. и 4.3.22. настоящего контракта.

5.10.1.3. «Подрядчик» неоднократно (более 3-х раз) не обеспечил безопасность функционирования автомобильных дорог, в результате чего был причинен вред третьим лицам.

5.10.2. Нарушения «Подрядчиком» сроков устранения выявленных недостатков, предусмотренных условиями настоящего контракта, более чем на 10 (десять) рабочих дней.

5.10.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных «Подрядчиком» на этапе размещения заказа, который является предметом настоящего контракта.

5.10.4. Установления факта проведения ликвидации юридического лица «Подрядчика» или наличия решения арбитражного суда о признании «Подрядчика» банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

5.10.5. Установления факта приостановления деятельности «Подрядчика» в порядке, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

5.10.6. Наличия у «Подрядчика» задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов «Подрядчика» по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что «Подрядчик» не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11. При расторжении контракта «Заказчик» обязан:

5.11.1. Принять фактически оказанные «Подрядчиком» на момент расторжения настоящего контракта услуги надлежащего качества.

5.11.2. Оплатить «Подрядчику» в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента оформления акта выполненных работ фактически оказанные «Подрядчиком» услуги надлежащего качества.

 

ФОРС – МАЖОР.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в срок действия настоящего контракта, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. Все возможные предложения сторон рассматриваются в 10-дневный срок с момента их получения.

7.3. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

 

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с 01.01.2013 г. и действует по 31.12.2013 г., а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему контракту.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...